Licitaciones de Civil

Los términos, plazos de entrega o vigencia del contrato se refieren a los anexos y enmiendas.

Los términos de pago son neto 30 días.

Se requiere garantía de propuesta y para las contrataciones de obras, garantía de la obra. cuando se requiera, este documento debe ser entregado en original, en el lugar y antes de la hora y fecha establecidas para el recibo de propuestas.

La forma de adjudicación es Precio más bajo por renglón.

Existen multas por entrega tardía, aplicándose una multa por atraso en el cumplimiento. cuando no se cumpla con el plazo de ejecución del contrato u orden de compra por causas imputables al contratista, el oficial de contrataciones, además de poder optar por resolver el contrato u orden de compra, podrá imponer multa por atraso en el cumplimiento

La fecha límite para interponer una protesta en contra del pliego de cargos es dos días hábiles antes de la fecha de cierre de la licitación.

La falta de presentación de documentación requerida, como la propuesta técnica o fianza, causará la no consideración o rechazo de la propuesta.

Términos de pago neto 30 días.

Se requiere fianza de propuesta. cuando se requiera, este documento debe ser entregado en original, en el lugar y antes de la hora y fecha establecidas para el recibo de propuestas.

Precio más bajo sobre la base de la suma de todos los renglones.

imponiendo una multa de hasta un máximo de 10 del valor del bien no entregado o servicio no prestado de la orden de compra o contrato por cada prórroga.

Los términos, plazos de entrega o vigencia del contrato deben referirse al pliego de cargos y sus anexos publicados en el SLI. efiérase al pliego de cargos y sus anexos publicados en el sli, y sus enmiendas, si aplica

Los términos de pago son eto 30 días.

Se requiere fianza de propuesta. Para contrataciones de obras, se requiere el formulario **** se requiere fianza de propuesta.

El criterio de selección es precio más bajo sobre la base de la suma de todos los renglones.

Para presencia local se permiten proponentes que estén establecidos localmente o extranjeros con representación local. x que estén establecidos localmente extranjeros con representación local

Se aplicarán multas por atraso en la ejecución del contrato. cuando no se cumpla con el plazo de ejecución del contrato u orden de compra por causas imputables al contratista, el oficial de contrataciones. . . podrá imponer multa por atraso en el cumplimiento

La falta de presentación de la propuesta técnica o información específica, o la falta de fianza cuando se requiera, causará la no consideración o rechazo de la propuesta. la falta de presentación de esta documentación causará la no consideración o rechazo de la propuesta presentada.

La modalidad de adjudicación es Global.

El precio de referencia es B/ . 15,000,00.

El tiempo de entrega es de cien veinte 120 días calendarios.

Los pagos se realizarán mediante presentación de gestión de cobro e informe de las entidades correspondientes, incluyendo paz y salvo nacional, de la Caja de Seguro Social, municipal y factura fiscal. Para contratos de B/ . 10,**** hasta B/ . 50,****, se realizarán cuatro inspecciones: al 25%, 50%, 75% de ejecución y la inspección final.

La garantía de la obra cubre 3 años en mano de obra y responde por defectos de construcción, vicios de las cosas (1 año para bienes, salvo perecederos) y cumplimiento de servicios (1 año).

Los proponentes deben presentar declaración jurada de no incapacidad legal para contratar con el Estado, aviso de operaciones, paz y salvo del Ministerio de Ambiente (para obras), carta de compromiso verde, carta de adhesión a principios de sostenibilidad y pacto de integridad.

Las solicitudes de prórrogas presentadas después de la fecha de vencimiento estarán sujetas a multas entre el 1% y el 4% dividido entre treinta por cada día calendario de atraso, sin exceder el 20% del valor del contrato.

Toda persona que se considere afectada por un acto u omisión ilegal o arbitrario durante el proceso de selección puede interponer la acción de reclamo. Se puede presentar recurso de impugnación en un plazo de cinco dias hábiles, contado a partir de la notificación de la resolución objeto de la impugnación.

Se consideran riesgosas las propuestas que ofrezcan un precio o condiciones técnicas difíciles de cumplir. Se consideran onerosas las propuestas con precios alejados del valor de mercado. La omisión de la declaración jurada de medidas de retorsión resultará en la no consideración de la oferta.

B/ . 17,****