Municipio Las Tablas

El tiempo de entrega del proyecto es de setenta y cinco 75 dias calendarios.

La forma de pago del contrato es CREDITO con un término de pago de reinta 30 dias habiles.

En la contratación menor, o se exigirá fianza de propuesta, tampoco se exigirá fianza de cumplimiento, salvo que la entidad contratante lo considera necesario. Sin embargo, el contratista se obliga a responder por los defectos de construcción de la obra hasta por res 3 años.

La forma de adjudicación se realizará al proponente que ha presentado el menor precio.

Se requiere presentar certificado de existencia del proponente, poder de representación, paz y salvo de renta, paz y salvo de cuota obrero patronal a la Caja de Seguro Social, aviso de operaciones, paz y salvo del municipio de Las Tablas, declaración jurada de incapacidad legal para contratar y pacto de integridad.

Para este proyecto la multa por retraso en la entrega será de 4.

El recurso de impugnación deberá ser interpuesto en un plazo de cinco 5 días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución objeto de la impugnación.

Se consideran iesgosas, las propuestas que ofrezcan un precio o condiciones técnicas o de otro tipo con el cual materialmente resulte difícil cumplir el objeto del contrato.

El precio de referencia es de B/ . 13,****.

El tiempo de entrega del proyecto es de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir del refrendo por parte de la Contraloría General de la República.

La forma de pago del contrato es a crédito, con un término de pago de treinta (30) días hábiles.

En la contratación menor, no se exigirá fianza de propuesta ni de cumplimiento, salvo que la entidad contratante lo considere necesario. Sin embargo, los contratistas seleccionados deberán garantizar por escrito: a. En obras, responder por defectos de construcción hasta por tres (3) años. b. En bienes, responder por vicios hasta por un (1) año (excepto perecederos). c. En servicios, responder por cumplimiento hasta por un (1) año.

La forma de adjudicación se realizará de manera global y no por renglones al proponente que haya presentado el menor precio.

Los proponentes deberán presentar diversos documentos obligatorios no subsanables, como certificado de existencia, poder de representación, paz y salvo de renta y de la Caja de Seguro Social, declaración jurada de medidas de retorsión, aviso de operaciones, paz y salvo municipal, declaración jurada de incapacidad legal para contratar y pacto de integridad.

Se aplicará una cláusula penal por retraso en la entrega, que será una multa entre el uno por ciento (1%) y el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30) por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar. El valor de la multa no será superior al 20% del valor del contrato.

Se recomienda que el contratista realice una inspección al sitio de la obra, previa a la licitación para verificar las condiciones del lugar.

Los proponentes que se consideren agraviados por una resolución podrán presentar recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución.

Se rechazarán las propuestas condicionadas, alternativas o indeterminadas. Cuando en una propuesta se exprese una misma suma en palabras y en números, y exista discrepancia, la suma literal prevalecerá sobre la numérica. Se consideran riesgosas las propuestas con precios o condiciones difíciles de cumplir, y onerosas o gravosas las que ofrezcan un precio alejado del valor de mercado.

El precio de referencia es de quince mil quinientos veintidos balboas con seis centesimos (B/ . 15,****).

El tiempo de entrega es de treinta (30) días calendario a partir de la orden de proceder, según lo estipulado en el pliego de cargos.

La forma de pago del contrato es a crédito, con un término de pago de treinta (30) días hábiles.

En la contratación menor, no se exigirá fianza de propuesta ni de cumplimiento, salvo que la entidad contratante lo considere necesario. Sin embargo, los contratistas seleccionados deberán garantizar por escrito a la entidad contratante lo siguiente: a. En el caso de obras el contratista se obliga a responder por los defectos de construcción de la obra hasta por términos de tres (3) años. b. En el caso de bienes el contratista se obliga a responder por los vicios de las cosas hasta por un término de un año, excepto cuando sea bienes perecederos en cuyo caso el término será el usual dentro del ciclo de vida del producto. c. En el caso de servicios el término será de un (1) año para responder por el cumplimiento de estos en las condiciones pactadas.

La adjudicación se realizará de manera global y no por renglones al proponente que haya presentado el menor precio.

Se requiere presentar diversos documentos para la habilitación, incluyendo certificado de existencia, poder de representación, paz y salvo de renta y Caja de Seguro Social, declaración jurada de medidas de retorsión, aviso de operaciones, paz y salvo municipal, declaración jurada de incapacidad legal para contratar, y pacto de integridad.

Se aplicará una cláusula penal de multa entre el uno por ciento (1%) y el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30) por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar por el contratista. El valor de la multa no será en ningún caso superior al 20% del valor del contrato.

Se recomienda que el contratista realice una inspección al sitio de la obra, previa a la licitación para verificar las condiciones del lugar.

Los proponentes que se consideren agraviados por una resolución podrán presentar recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución objeto de la impugnación.

El precio de referencia es de diez mil setecientos noventa y ocho balboas con diez centésimos (B/ . 10,****).

El tiempo de entrega del proyecto es de sesenta (60) días calendario, a partir de la orden de proceder. La entrega total es en el corregimiento de El Sesteadero.

La forma de pago del contrato es a crédito, con un término de pago de treinta (30) días hábiles.

En la contratación menor, no se exigirá fianza de propuesta ni de cumplimiento, salvo que la entidad contratante lo considere necesario. Sin embargo, los contratistas seleccionados deberán garantizar por escrito: a. En el caso de obras, responder por los defectos de construcción hasta por tres (3) años. b. En el caso de bienes, responder por los vicios de las cosas hasta por un término de un (1) año. c. En el caso de servicios, responder por el cumplimiento hasta por un término de un (1) año.

La forma de adjudicación se realizará de manera global y no por renglones al proponente que haya presentado el menor precio.

Los requisitos de habilitación incluyen: certificado de existencia del proponente, poder de representación, paz y salvo de renta, paz y salvo de pago de cuota obrero patronal a la Caja de Seguro Social, declaración jurada de medidas de retorsión, idoneidad de la junta técnica (si aplica), aviso de operaciones, paz y salvo del municipio de Las Tablas, declaración jurada de incapacidad legal para contratar, pacto de integridad, paz y salvo del ministerio de ambiente y carta de compromiso verde.

Se aplicará una cláusula penal de entre el 1% y el 4% dividido entre treinta (30) por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar por el contratista. El valor de la multa no será superior al 20% del valor del contrato.

Se recomienda que el contratista realice una inspección al sitio de la obra, previa a la licitación, para verificar las condiciones del lugar.

Los interesados podrán interponer reclamos, en única instancia, ante la Dirección General de Contrataciones Públicas antes del acto de apertura de propuestas. Los proponentes agraviados por una resolución de adjudicación, declaración desierta o resolución de contrato podrán presentar recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución.

El precio de referencia es de quince mil ciento setenta y seis balboas con ochenta y ocho centésimos (B/ . 15,****).