Licitaciones de Obra

El pliego indica que la adjudicación de este acto público se realizará de manera global que corresponde a todos los renglones unitarios y globales indicados en el desglose de precios que se incluyen en el capítulo iv formularios, al proponente que haya ofertado el menor precio ylo cumplido con las condiciones especiales y especificaciones técnicas establecidas en el pliego de cargos para este acto publico.

El pliego indica que el precio de referencia de este acto publico es de catorce mil doscientos setenta y tres balboas con cuarenta y tres centesimos b. 14, ****.

El tiempo de entrega es de noventa (90) días calendario, y comienza a regir a partir del refrendo por parte de la Contraloría General de la República, según indica el pliego de cargos.

La forma de pago del contrato es a crédito, con un término de pago de treinta (30) días hábiles, según se especifica en el pliego de cargos.

En la contratación menor, no se exigirá fianza de propuesta ni de cumplimiento, salvo que la entidad contratante lo considere necesario. Sin embargo, los contratistas seleccionados deberán garantizar por escrito que responderán por los defectos de construcción de la obra hasta por tres (3) años, por los vicios de las cosas hasta por un (1) año (excepto bienes perecederos), y por el cumplimiento de servicios por un (1) año, según lo estipula el artículo 86 del decreto ejecutivo n439 de 2020.

La forma de adjudicación se realizará de manera global y no por renglones al proponente que haya presentado el menor precio, según lo indica el pliego de cargos.

Los proponentes deben presentar diversos documentos para su habilitación, incluyendo certificado de existencia, poder de representación (si aplica), paz y salvo de renta y CSS, declaración jurada de medidas de retorsión (no aplica a personas naturales panameñas), aviso de operaciones, paz y salvo municipal, declaración jurada de incapacidad legal para contratar, pacto de integridad, paz y salvo del ministerio de ambiente, carta de compromiso verde y carta de adhesión a principios de sostenibilidad.

Se aplicará una cláusula penal por retraso en la entrega, que será una multa entre el uno por ciento (1%) y el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30) por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar, sin que el valor de la multa supere el 20% del valor del contrato. También existe una multa por incumplimiento del contrato entre el 1% y el 15% del monto total del contrato.

Se recomienda que el contratista realice una inspección al sitio de la obra, previa a la licitación para verificar las condiciones del lugar, según se menciona en las notas del pliego de cargos.

El pliego de cargos no especifica la necesidad de presentar muestras.

Los proponentes que se consideren agraviados por una resolución de adjudicación, declaración desierta o resolución de contrato, podrán presentar recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución objeto de la impugnación.

El precio de referencia, que se considera el valor estimado, es de cuarenta y un mil doscientos dieciséis balboas con cincuenta y seis centésimos (B/ . 41,****).

Los términos, plazos de entrega o vigencia del contrato son conforme a lo establecido en los anexos.

Los términos de pago son neto 30 días. Las facturas deberán presentarse virtualmente accediendo a la plataforma de autoservicio portal de pago a proveedores.

Se requiere fianza de propuesta. Para contrataciones de obra, referirse a la cláusula ****, garantía de la obra.

El criterio de selección es precio más bajo por renglón o precio más bajo por lote.

El oficial de contrataciones podrá solicitar cualquier otro documento que le permita verificar la calificación del proponente, incluyendo recursos, historial satisfactorio de cumplimiento y no haber incurrido en conducta prevista en el artículo 1a del reglamento.

Se aplicará multa por atraso en el cumplimiento, calculada como el 7% del valor de la mercancía no entregada o servicio no prestado, dividido entre 30 días y multiplicado por cada día de atraso (7 x v ÷ 30 x da).

La fecha límite para interponer una protesta en contra del pliego de cargos es dos días hábiles antes de la fecha de cierre de la licitación.

El plazo de entrega o vigencia del contrato se detalla en los anexos publicados en el SLI y sus enmiendas.

Los términos de pago son neto 30 días.

Se requiere garantía de productos y mano de obra. Para contrataciones de obra, se debe referir a la cláusula ****, garantía de la obra.

El criterio de selección es precio más bajo por renglón. No se considerarán para la adjudicación las propuestas que no oferten en todas las líneas del lote.

Se requiere propuesta técnica para verificación de cumplimiento con los requisitos de la licitación. El oficial de contrataciones podrá solicitar cualquier otro documento que le permita verificar la calificación del proponente.

Cuando no se cumpla con el plazo de ejecución del contrato u orden de compra por causas imputables al contratista, se podrá imponer multa por atraso en el cumplimiento, aplicando el literal a: 7 del valor de la mercancía no entregada o servicio no prestado de la orden de compra o contrato, dividido entre 30 días y multiplicado por cada día de atraso.

El plazo de entrega estipulado en el pliego es de 120 días calendario.

La forma de pago indicada es a crédito, con un término de pago de 30 días hábiles.

La modalidad de adjudicación es global.

Se requiere la presentación de diversos documentos para la habilitación, como certificado de existencia del proponente, poder de representación, paz y salvo de renta y de la Caja de Seguro Social, entre otros.

Se establecen multas del 4% y causales de resolución administrativa del contrato.

El precio de referencia o valor estimado del contrato es de B/ . 30,****.