Licitaciones de Retraso

Los términos, plazos de entrega o vigencia del contrato se detallan en el Anexo 13. La fecha y hora de cierre para la presentación de propuestas es el 29 de mayo de 2026 a la 01:00 PM.

Los términos de pago establecidos son eto 30 días.

Se requiere fianza de propuesta, la cual debe ser entregada en original antes de la fecha y hora establecidas para el recibo de propuestas. Para contrataciones de obras, se requiere el formulario **** se mencionan garantías comerciales y otras, así como la garantía de la obra para contrataciones de obras.

El criterio de selección para la adjudicación es precio más bajo por renglón o precio más bajo sobre la base de la suma de todos los renglones.

La presentación de la propuesta de precio por parte del proponente equivaldrá a la aceptación, sin reservas ni condiciones, de los documentos, planos, términos y condiciones de este pliego de cargos, todos sus anexos y enmiendas.

Cuando no se cumpla con el plazo de ejecución del contrato u orden de compra por causas imputables al contratista, se podrán imponer multas por atraso en el cumplimiento. El cálculo de la multa puede ser el 7% del valor de la mercancía no entregada o servicio no prestado, dividido entre 30 días y multiplicado por cada día de atraso, o una multa de hasta el 10% del valor del bien no entregado o servicio no prestado por cada prórroga.

El aviso indica Reunión previa. xx no. sí. fecha: hora: lugar:, lo que sugiere que la visita técnica no es obligatoria por defecto, pero puede haber una reunión previa.

La omisión o no presentación de documentos requeridos, como el formulario **** para obras, o la falta de información en casillas específicas, causará la no consideración de la propuesta. El no acuse de recibo de enmiendas también será causal de no consideración.

El tiempo de entrega del proyecto es de sesenta (60) días calendario, a partir de la orden de proceder. La entrega total es en el corregimiento de El Sesteadero.

La forma de pago del contrato es a crédito, con un término de pago de treinta (30) días hábiles.

En la contratación menor, no se exigirá fianza de propuesta ni de cumplimiento, salvo que la entidad contratante lo considere necesario. Sin embargo, los contratistas seleccionados deberán garantizar por escrito: a. En el caso de obras, responder por los defectos de construcción hasta por tres (3) años. b. En el caso de bienes, responder por los vicios de las cosas hasta por un término de un (1) año. c. En el caso de servicios, responder por el cumplimiento hasta por un término de un (1) año.

La forma de adjudicación se realizará de manera global y no por renglones al proponente que haya presentado el menor precio.

Los requisitos de habilitación incluyen: certificado de existencia del proponente, poder de representación, paz y salvo de renta, paz y salvo de pago de cuota obrero patronal a la Caja de Seguro Social, declaración jurada de medidas de retorsión, idoneidad de la junta técnica (si aplica), aviso de operaciones, paz y salvo del municipio de Las Tablas, declaración jurada de incapacidad legal para contratar, pacto de integridad, paz y salvo del ministerio de ambiente y carta de compromiso verde.

Se aplicará una cláusula penal de entre el 1% y el 4% dividido entre treinta (30) por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar por el contratista. El valor de la multa no será superior al 20% del valor del contrato.

Se recomienda que el contratista realice una inspección al sitio de la obra, previa a la licitación, para verificar las condiciones del lugar.

Los interesados podrán interponer reclamos, en única instancia, ante la Dirección General de Contrataciones Públicas antes del acto de apertura de propuestas. Los proponentes agraviados por una resolución de adjudicación, declaración desierta o resolución de contrato podrán presentar recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución.

El precio de referencia es de quince mil ciento setenta y seis balboas con ochenta y ocho centésimos (B/ . 15,****).

El plazo de entrega del objeto de este contrato será de acuerdo con lo establecido en el pliego de cargos y en el anexo no. 1.

Los términos de pago son neto 30 días.

La garantía será de acuerdo con lo establecido en el pliego de cargos y en el anexo no. 1.

El criterio de selección es precio más bajo por renglón o sobre la base de la suma de todos los renglones.

Los contratos de la autoridad serán adjudicados únicamente a proponentes calificados, quienes deben poseer los recursos para ejecutar el contrato, tener un historial satisfactorio de cumplimiento y no haber incurrido en conductas indebidas.

Cuando no se cumpla con el plazo de ejecución del contrato u orden de compra por causas imputables al contratista, se podrán imponer multas por atraso en el cumplimiento, aplicando una multa de hasta un máximo de 10% del valor del bien no entregado o servicio no prestado por cada prórroga.

Según el artículo 92 del reglamento de contrataciones de la ACP, se establece como fecha límite para interponer una protesta en contra del pliego de cargos dos días hábiles antes de la fecha de cierre de la licitación.

El plazo para la entrega de la obra es de sesenta (60) días calendarios, a partir de la notificación del contrato u orden de compra o de la publicación de la orden de proceder.

La forma de pago establecida es un pago al noventa por ciento (90%) una vez finalizada la obra, debidamente supervisada y firmada, con una retención del diez por ciento (10%) como garantía de obra.

Se requiere una carta de garantía de obra, bienes o servicios, y una fianza de cumplimiento equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato.

La adjudicación se realizará de manera global, y se procederá a adjudicar al proponente que ofrezca el precio más bajo y cumpla a cabalidad con todos los requisitos y exigencias del pliego de cargos.

Los proponentes deberán presentar diversos documentos que acrediten su capacidad legal y técnica, incluyendo certificado de existencia, aviso de operaciones, y experiencia en obras similares.

Se impondrá multa de entre el 1% y 4% del valor equivalente a la parte del contrato dejada de entregar o ejecutar por cada día calendario de atraso.

El precio de referencia para este acto público es de treinta y ocho mil ochocientos treinta y cinco balboas con setenta y un centavos (B/ . 38,****).